房屋租赁合同违约金协议
甲方(出卖人)：****公司
乙方(买受人)：****房业主
鉴于：
1、xx年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自xx年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于xx年 月 日前以现金方式一次付清。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
________ 年________ 月________ 日
在司法实践中，对于房屋租赁合同中有关违约金协议的具体认定情况，是需要严格基于实际的房屋租赁情况来进行认定的， 不同的房屋租赁行为所认定的房屋租赁金额和方式是不同的，如果存在异议的，是可以起诉到法院判决的。
延伸阅读：
上海房屋租赁合同范本的格式是什...
个人房屋租赁合同书格式？
写明出租方姓名，承租方姓名，根据《中华人...
最新房屋租赁合同书样本
房屋租赁合同有哪些条款？
房屋租赁，当事人应当签订书面租赁合同。租...
房屋租赁合同不登记就无效吗？
《城市房地产管理法》第五十三条规定：“租...
