快好知 kuaihz订阅观点

 

避免施工纠纷的三方协议如何书写?

建筑工程三方协议范本

建设单位:          (以下简称甲方)

总包单位:          (以下简称乙方)

分包单位:          (以下简称丙方)

经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

六、工期:  年  月  日至  年  月  日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

七、质量:符合国家现行规范标准要求。

八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

十一、双方的权利和义务

1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

十三:违约责任:

1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

甲方:(盖章)   法定代表人

(或委托代理人)

乙方:(盖章)   法定代表人

(或委托代理人)

丙方:(盖章)   法定代表人

(或委托代理人)

年  月  日

在建筑工程三方协议中,三方是需要严格遵守各自的权利义务的。如果有违约的,可以协商解决,也可以向人民法院提起诉讼,要求违约方承担违约责任。合同一般是双方当事人关于权利义务的约定,但是对于建筑工程合同,一般涉及到建设单位、总包单位、分包单位三方主体。

延伸阅读:

建设工程施工合同纠纷

原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...

重新申领或变更施工许可证需要哪...

当建设单位变更的和施工单位发生变更,就会...

建设工程施工合同纠纷司法解释

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,依...

早上7点施工算不算扰民

不算,夜间不得施工。根据《中华人民共和国...

工程施工索赔具体包括哪几个关键...

1、提出索赔意向书。2、做好同期记录索赔...

如何写建筑工程劳务施工分包合同...

工程承包人劳务分包人:依照《中华人民共和...

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:三方  三方词条  书写  书写词条  纠纷  纠纷词条  避免  避免词条  施工  施工词条  
工伤认定

 自己做工伤认定需要什么材料

工伤大家都不陌生。在生产和生活中,我们在进行劳动时,有时会不可避免的受伤。在工作岗位或者因工作而受到伤害的这种情况,就叫工伤。如果我们受到了工伤,不能再继续工作...(展开)