快好知 kuaihz订阅观点

 

土木工程合同纠纷案例

【为您推荐】土地房产律师 公司经营律师 合同事务律师 债权债务律师 损害赔偿律师 婚姻家庭律师

因为合同的履行变更等问题不能统一,就会发生合同纠纷,而合同纠纷案例在各种不同行业不同领域都有发生,这对公司企业的健康发展都多少会有多阻碍。关于土木工程合同纠纷案例发生过哪些呢?下面由律图网站带您分析。

土木工程合同纠纷案例

某大厦幕墙施工合同纠纷工程造价司法鉴定

(一)工程基本情况

该工程为一栋高层商业大厦的幕墙外装饰工程,原告为承包商,被告为发包方。原、被告双方于1997年经公开招标后签订了单价施工合同,中标单价为合同单价,结算工程量按实计,合同工期120天。原告与该大厦主体施工单位签订了工程配合协议,约定配合费为工程总造价的3%。工程竣工验收后,原告以工程结算价款争议为由,向法院提起诉讼。

(二) 委托鉴定内容及鉴定资料

法院委托鉴定机构对该工程造价进行鉴定。送鉴定资料:委托书、施工合同、招标文件、投标书、起诉状、答辩状、施工图、开竣工报告、工程竣工验收证明书、设计变更、现场签证等资料。

(三)双方计价争议焦点

原、被告对配合费的支付、幕墙铝材品牌与招标文件要求不符等产生争议。 四、鉴定说明

一)工程量计算:依据送资料按实计算。

二)计价:按合同约定的单价计算。被告称代原告支付总包单位的配合费,因原告未提供相关证明材料,鉴定造价中未扣除,由法院庭审调查后按相关合同约定裁定。原、被告均未提供幕墙铝材品牌的证据材料,鉴定造价未调整铝材材料单价,鉴定人给出被告提供的两种率材价差和铝材用量,供法院裁定时参考。

(四)案例评述

计价争议产生的原因

工程款的支付应按合同条款履行,施工过程中发现施工材料与合同约定不符,应及时通知原告作出修改。

二)评述

1、原、被告签订的施工合同合同价含配合费,但未对施工配合费及其支付进行约定,原告与第三方签订的施工配合费协议对配合费及其支付进行了约定,从合同关系上讲,施工配合费应由原告支付。被告直接支付第三方的配合费应征得原告同意并须签订三方配合费支付的协议,若无相关证据,被告提出鉴定造价应扣除施工配合费的请求往往不予支持。

2、本工程的招标文件及合同对铝材材质、品牌进行了约定,原告合同约定材料的更改应征得被告同意及批准,被告能提供原告擅自更改约定材料的证据,合同约定单价应调整。

至此,小编为您详细的介绍了一个土木工程合同纠纷的案例,从基础情况介绍,到产生的原因以及对此案例的评述,都有详细的说明。希望大家能够从中吸取经验教训,避免合同纠纷的发生。但是,如果合同纠纷发生了,必须需要一个专业的律师帮您,才能更好的规避风险。更多相关知识您可以咨询律图贵州律师!

延伸阅读:

工程纠纷处理法规

工程纠纷协议书怎么写

工程合同违约金条款

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:土木工程合同纠纷案例  合同纠纷  合同纠纷词条  土木工程  土木工程词条  案例  案例词条