《中华人民共和国民法典》
第五百八十五条 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、建筑工程合同怎么写?
建筑工程施工合同范本
承包人(全称)______________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：__________________________________________________
工程地点：____________________ ______________________
工程内容：__________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________
资金来源：__________________________________________________
2、工程承包范围
承包范围：__________________________________________________
3、合同工期：
开工日期：________________________________________________
竣工日期：_________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
4、质量标准
工程质量标准：______________________________________________
5、合同价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)：_____________________________元
6、组成合同的文件
7、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点： __________________________________________
本合同双方约定_______________________________________后生效。
发包人：(公章)_____________承包人：(公章)____________________
住所：__________________ 住所：__________________________
法定代表人：______________法定代表人：_____________________
委托代表人：______________委托代表人：_____________________
电话：_____________________电话：___________________________
传真：____________________ 传真：____________________________
开户银行：________________开户银行：_________________________
账号：____________________账号：_____________________________
邮政编码：_______________邮政编码：_________________________。
事实上，法律虽然没有统一规定建筑工程合同的违约金，可是建筑合同的违约金也不是完全没有上限，在司法实践中，合同中约定的违约金太高或者太低都是不合理的，签建筑工程合同之前，双方就应该谨慎预估违约行为会造成的损失。
延伸阅读：
建筑工程合同违约责任是如何约定...
1、当事人违约责任的约定：当事人既可以在...
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况...
合同无效违约责任条款是否有效 ...
以调整到实际损失的130%为原则，以体现...
