索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。
我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。
2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成
当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。
法律依据：《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
工程索赔的主体一般是考虑索赔权进行和生效处理的施工单位主体，索赔要走工程法律层面规定的实际具体特殊相结合的流程，并且索赔要在法律法规规定的期限范围内完成和执行，未按照约定时间存在延期的情形的，由当事人自身承担责任。
投诉/举报
声明：以上内容由律图网结合政策法规整理发布，若内容有误或涉及侵权可进行投诉
延伸阅读：
消费者权益受损向谁索赔
消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到...
运输索赔的种类有哪些？
向船公司索赔 船公司收受运费为托运人运送...
航空运输索赔和责任范围是什么
航空货运索赔在航空货物运输过程中，主要是...
铁路运输索赔的规定
1、为了明确铁路运输企业对旅客的损害赔偿...
运输索赔的范围是怎么样的？
1、货物装卸时发生的损失。如野蛮装卸致使...
车辆被套牌能否索赔
马上报车辆所在地交警队备案，一旦有套牌车...
