快好知 kuaihz

2021年工程承包合同范本【简洁版】

我们都知道,在承包工程时都需要签订相应的工程承包合同,因为对于工程而言是非常容易引起纠纷的,这就需要在签订合同时就约定好双方的责任义务,那工程承包合同要怎么写呢?下面,小编为您带来相关内容,欢迎阅读。

2021年工程承包合同范本【简洁版】

委托方(甲方):________________

承包方(乙方):________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对承包内容进行供货及安装施工。为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件及部所有补充合同),以便共同遵守。

风险告知:严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资质和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,对于代订合同的经办人,应要求其出具委托人的授权委托书,并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。

第一条 工程概况

1、工程名称:__________________

2、工程地址:__________________

第二条 工程价款

双方以共同协商的各种材料价格定价,其材料款支付由以下第六条付款方式为准。第三条 产品规格及单价

规格:________________

单价:________________

第四条 工程施工

1.乙方应尽量提供给甲方需要的施工材料及辅料,如故意拖延耽误施工时间,乙方责任自负。

2.乙方应尽里按照甲方验收标准及工程期限施工。

3.甲方施工过程中所遇乙方材料质里问题,乙方负责误工费及材料款。

第五条 质量要求

工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。材料质里需按原厂实物为准。

第六条 付款方式

甲乙双方在合同生效起,支付乙方保证金人民币________元,材料款按每个月底工程量的______%,工地完工后付材料款______ %,剩余______%待验收完成后一月内付清。

风险告知:在签订工程承包合同时,可以约定保证金条款,来防范或减少合同条款所带来的风险。

第七条 工程工期

自______年______月_______日起至______年______月_______日。

第八条 工程验收

甲方按______%合格率予以验收,对不合格处提出整改意见。乙方应按要求予以整改。

第九条 争议解决

双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决,协商不成可向_____人民法院起诉。

第十条 合同的变更和终止

合同的变更和终止需经双方协商;任何一方擅自变更或终止本合同应承担因此给对方造成的损失。

第十一条 合同生效

1.本合同合同附件向双方盖章或签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各_____份。

甲方(公章):________________ 乙方(公章):________________

法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________

_______年______月_______日 _______年______月_______日

签订工程承包合同时需要注意什么?

一、关于发包人与承包人:

1、对发包方主要应了解两方面内容:

①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有:

①资质情况;

②施工能力;

③社会信誉;

④财务情况。

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.

上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。

二、合同价款应注意:

1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”

2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。

暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

三、发包人工作与承包人工作条款应注意:

1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

四、合同价款及调整条款应注意:

1、填写第23条款合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。

2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。

3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。

五、工程预付款条款应注意:

1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。

2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。

4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。

六、工程进度款条款应注意:

1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。

2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。

3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。

七、材料设备供应条款应注意:

1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。

2、应约定供应方承担的具体责任。

3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

八、违约条款应注意:

1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。

2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。

3、还应约定其它违约责任。

4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。

九、争议与工程分包条款应注意:

1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。

2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。

3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。

4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。

十、关于补充条款

1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改,可在《补充条款》内尽量补充,按顺序排列如49、50……。

2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:合同范本  合同范本词条  工程承包  工程承包词条  简洁  简洁词条  2021  2021词条  
合同范本合同

 合作的合同

合作合同推荐度:合作的合同推荐度:合作合同推荐度:公司合作合同推荐度:店面合作合同推荐度:相关推荐合作的合同(15篇)在人们越来越相信法律的社会中,随时随地,各...(展开)

合同范本合同

 电视广告合同

采购合同买卖合同推荐度:采购合同与买卖合同推荐度:合同法租房合同推荐度:合作的合同推荐度:建房合同推荐度:相关推荐电视广告合同范本随着人们法律意识的建立,很多场...(展开)

合同范本

 产品合同

产品购销合同推荐度:软件产品合同推荐度:产品销售合同推荐度:产品委托加工合同推荐度:产品购销合同推荐度:相关推荐产品合同范文集合6篇在当今不断发展的世界,人们运...(展开)