快好知 kuaihz

建设工程司法解释二第二十二条

承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

建设工程价款优先受偿权是承包人对于建设工程价款就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利,优先于一般的债权和抵押权,对于保护承包人的合法权益有重要意义,优先受偿权的行使期限和起算点是影响承包人能否最终实现这一法定优先权的关键因素。实践中由于工程建设周期长,影响因素多,合同约定竣工日期往往与实际竣工日期不一致,工程竣工后结算周期一般也长达数月甚至数年,承包人很容易错过优先受偿权的行使期限。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》

第22条

承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

延伸阅读:

民法总则第二十二条内容是什么?

劳动合同法第二十二条司法解释规定了什么?

婚姻第二十二条规则的内容是什么

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:建设工程司法解释二第二十二条  司法解释  司法解释词条  建设工程  建设工程词条