快好知 kuaihz订阅观点

 

装饰工程承包合同范本的格式是什么

一、装饰工程承包合同范本的格式是什么?

装饰工程承包合同

发包单位:(以下简称甲方)

承包单位:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

第一条工程概况

1、工程名称:

地点:

2、 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

3、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料

4、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。

设计费为 元,金额大写(人民币) 。

5、施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

6、 如遇下列情况,工期相应顺延。

(1)按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(2)属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

(3)在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

(4)甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(5)因甲方材料供应不及时而影响施工。

(6)未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(7)因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务

1、 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

2、 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

1、 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程

2、 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

第五条工程变更

工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

第六条工程验收

1、隐蔽工程甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

2、工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

第七条工程款交付方式

1、 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

3、 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。

第八条违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

3、 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

5、 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

6、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

7、 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

第九条保修

1、本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

2、乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

3、 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

第十条纠纷解决方式

本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

第十一条其它项目具体规定

1、 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

2、竣工决算以实际工程量计算为准。

3、增减项目由双方协商,双方签证为依据。

第十二条附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效。

2、 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

4、 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

5、 合同的其它附件。

第十三条其它约定条款

发包单位 承包单位:

(盖章) (盖章)

地址:地址:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

签约地点:签约地点:

签约时间:签约时间:

二、装饰工程承包合同的生效条件是什么?

《中华人民共和国民法典》

第一百四十三条 【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效:

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

在司法实践中,所有民商合同的格式都是标题、正文和结尾这三部分组成,像是装饰工程承包合同,正文当中的条款越详细,越有利于保障发包方和承包方的合法利益,所以,双方也可以考虑让律师起草工程承包合同。

延伸阅读:

签订建设工程承包合同要注意什么

在签订合同之前,承包人应当对工程的真实性...

建设工程承包合同应注意哪些问题...

建设工程承包市场具有大量特点:工程工期长...

工程合同的税率是多少,工程承包...

最低税率为工程合同价值的 1%,税率为工...

最新建筑工程承包合同范本有哪些...

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为...

农村土地承包合同的最新内容有哪...

改变传统陈旧的农业耕作形式,培育和合理使...

承包经营合同应该包括哪些内容

在我国,承包经营责任制是通过我国法律上规...

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:合同范本  合同范本词条  承包  承包词条  装饰工程  装饰工程词条  格式  格式词条  什么  什么词条  
合同纠纷

 a类合同用工是什么意思?

一、a类合同用工是什么意思?a类合同用工就是劳动者与国有企业直接签订的劳动合同,另外,还有B类合同,是指劳动派遣合同;都是法定的用工形式,劳动合同劳动合同分为固...(展开)