快好知 kuaihz订阅观点

 

江宁建工局建筑施工合同备案有什么用?

一、江宁建工局建筑施工合同备案有什么用?

虽然目前试点地区都基本上取消了施工合同备案,但是从施工合同备案在特定历史时期加强施工合同备案管理,特别是对合同价款的调整、支付、索赔、结算等条款的监管,是规范建筑市场的重要措施,也是保障当事人合法权益的有效手段。加强合同的事前、事中、事后管理对提升施工合同备案管理深度、规范施工合同签订及促进合同履约至关重要。

同时,进一步加强合同培训,提高施工合同管理人员素质,对规范建设工程施工合同的签订和管理起到了积极的促进作用,有利的维护了建筑市场秩序,保护了建筑工程施工合同当事人的合法权益,防止了利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为。

二、施工合同的合同范本是怎样的?

发包方(甲方):

承包方(乙方) :

兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包内容:

4、承包范围:

5、承包方式:

6、质量要求:

7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。

二、甲方工作:

1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作:

1、乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验工前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定:

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

五、关于工期的约定:

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

3、因气候等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

六、关于价款和结算的约定:

1、双方商定本工程合同承包价格每平米___元(人民币)。

2、本承包价格包含人工费。

3、付款方式:现金

七、关于材料的约定:

1、甲方负责联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。

3、所有进场甲方的供材,乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定:

1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款。

九、关于违约责任的约定:

1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方甲方赔付违约金XXX元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章): 乙方(签字):

年 月 日 年 月 日

施工合同亦称工程合同或包工合同,是发包方,即建设单位和承包方,即施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。建设工程施工合同实行备案制度。在施工过程中,各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。

延伸阅读:

建筑施工合同书怎么写

工程承包合同书范本一下发包单位(以下简称...

建设工程施工合同纠纷

原告东莞市XX消防安装公司诉称,自199...

建设工程施工合同纠纷司法解释

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,依...

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:江宁  江宁词条  建工  建工词条  建筑施工  建筑施工词条  备案  备案词条  合同  合同词条